DAAL-CON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI („ÁSZF”)

I. Anwendung der AGB

DAAL-CON KFT. ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN ("GTC")

(1) Der Geltungsbereich der Kapitel I-X dieser AGB erstreckt sich auf den Verkauf aller textilen Luftkanäle (das "Produkt") durch die DAAL-CON GmbH (der "Verkäufer"). Der Anwendungsbereich von Kapitel XI umfasst den Fall, dass neben dem Verkauf auch die Installation (der Bau) des Produkts durch den Verkäufer durchgeführt wird. Kapitel XII umfasst die Erbringung von Dienstleistungen zur Wartung von Textilkanälen durch die DAAL-CON GmbH als Auftragnehmer (der "Auftragnehmer").

Die Angaben zum Verkäufer/Auftragnehmer lauten wie folgt:

Name: DAAL-CON Ltd.
Eingetragener Firmensitz: 2142 Nagytarcsa, Felső Ipari körút 9. Firmenregisternummer: 13-09-193560
Steuernummer: 24392682-2-13.
Gemeinschaftssteuernummer: HU24392682
Statistische Kennung: 24392682-7112-113-13.
Organisatorischer Vertreter: Dániel Kálmán Sándor Geschäftsführender Direktor
E-Mail-Adresse: exandair@exandair.com

(2) Die Bestimmungen des Einzelvertrags, der die Produktspezifikation enthält (das von beiden Parteien unterzeichnete Angebot), und die AGB gelten gemeinsam für das Rechtsverhältnis der Parteien. Im Falle einer Abweichung zwischen den Bestimmungen des Einzelvertrags und der AGB haben die Bestimmungen des Einzelvertrags Vorrang.

(3) Der Verkäufer ermöglicht es dem Käufer, sich vor dem Abschluss des Einzelvertrags mit dem Inhalt der AGB vertraut zu machen. Die AGB werden mit der Annahme durch den Käufer Bestandteil des Vertrages der Parteien.

(4) Diese AGB treten am 15. Mai 2021 in Kraft und gelten für Einzelverträge, die nach diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden.

II. die Änderung oder Aufhebung der AGB

(5) Der Verkäufer hat das Recht, die AGB jederzeit einseitig zu ändern oder aufzuheben.

(6) Die Änderung oder Aufhebung der AGB wirkt sich nicht auf Verträge aus, die vor der Änderung oder Aufhebung geschlossen wurden, und die zum Zeitpunkt des Abschlusses des einzelnen Vertrags geltenden Bestimmungen der AGB gelten unverändert.

III. Verfahren des Vertragsabschlusses

(7) Der Käufer ist verpflichtet, nach Bekanntgabe seiner Kaufabsicht alle vom Verkäufer angeforderten Informationen und Daten zu erteilen und alle vom Verkäufer angeforderten Dokumente in Papierform oder in elektronischer Form zu liefern. Schäden oder zusätzliche Kosten, die sich aus der Nichteinhaltung der vorstehenden Verpflichtung oder aus der unvollständigen Übermittlung von Informationen ergeben, gehen zu Lasten des Käufers.

(8) Führt der Verkäufer den Bau durch oder hält er dies aus anderen Gründen für erforderlich, so führt er zu einem von den Parteien im Voraus vereinbarten Zeitpunkt eine technische Vorbesichtigung vor Ort durch. Der Käufer stellt die Bedingungen für die Durchführung der technischen Voruntersuchung vor Ort zur Verfügung. Bei der technischen Vorbesichtigung vor Ort ist der Vertreter des Käufers oder eine vom Käufer bevollmächtigte Person anwesend und erteilt dem Verkäufer die gewünschten Informationen.

(9) Der Verkäufer übermittelt dem Kunden das unterzeichnete Angebot und die AGB nach Erhalt der angeforderten Daten und Unterlagen und nach einer eventuellen Vorbesichtigung vor Ort. Das vom Verkäufer unterzeichnete Angebot gilt als Angebot des Verkäufers gemäß den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches. 6:64 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, das eine detaillierte Beschreibung des Produkts (technische Qualitätsparameter), den Nettokaufpreis, den Zahlungsplan und die Zahlungsfrist, den Erfüllungsort, die vereinbarte Erfüllungszeit und andere vom Verkäufer für notwendig erachtete Punkte enthält, die nicht in den AGB enthalten sind oder bei denen die Parteien von den AGB abweichen wollen. Wenn der Verkäufer die Lieferung des Produkts an den Standort veranlasst, enthält sein Angebot eine Liefergebühr.

(10) Der Verkäufer kann während der Ausarbeitung des Angebots vom Käufer zusätzliche Informationen oder Unterlagen verlangen, die der Käufer dem Verkäufer unverzüglich zukommen lässt.

11 Die Angebotsfrist des Verkäufers wird auf 30 Tage festgesetzt. Als Annahme durch den Käufer gilt die Rücksendung des vom Käufer ordnungsgemäß unterzeichneten Angebots an den Verkäufer auf dem Postweg. Als Datum des Vertragsabschlusses gilt das Datum, an dem das vom Käufer ordnungsgemäß unterzeichnete Angebot beim Verkäufer eingeht, sofern nicht in Artikel 12 etwas anderes bestimmt ist.

12. Teilt der Käufer die Annahme des Angebots nach Ablauf der Angebotspflicht des Verkäufers, d.h. nach 30 Tagen, mit, so kommt der Vertrag zwischen den Parteien nur zustande, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erklärt. In diesem Fall ist das Datum des Vertragsabschlusses das Datum des Eingangs der Erklärung des Verkäufers beim Käufer.

(13) Der konkrete Vertrag, auf den in den AGB Bezug genommen wird, ist das vom Kunden angenommene Angebot.

(14) Der Verkäufer übermittelt dem Käufer innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vertragsabschluss die Ablauf- und Konstruktionsunterlagen. Der Käufer erklärt innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Erhalt seine Zustimmung zu den Konstruktionsunterlagen, indem er die ordnungsgemäß unterzeichneten Konstruktionsunterlagen per Post oder auf elektronischem Wege zurücksendet.

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass der Käufer im Falle des Scheiterns des Vertrags zwischen den Vertragsparteien aus irgendeinem Grund nicht berechtigt ist, die Ablauf- und Konstruktionsunterlagen zu verwenden.

(16) Haben die Parteien die Zahlung eines Vorschusses vereinbart, so übermittelt der Verkäufer dem Käufer die Vorschussrechnung zusammen mit den Entwurfsunterlagen. Im Falle der Zahlung eines Vorschusses beginnt die im Angebot festgelegte Leistungsfrist am Tag nach der Zahlung des Vorschusses zu laufen. Haben die Parteien keine Vorschusszahlung vereinbart, so beginnt die Frist für die Erfüllung des Angebots am Tag nach der Mitteilung des Käufers an den Verkäufer über die Genehmigung der Entwurfsunterlagen.

17. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass, wenn die Parteien die Zahlung einer Anzahlung vereinbart haben, der im Angebot angegebene Kaufpreis im Falle der rechtzeitigen Zahlung der Anzahlung maßgeblich ist. Ist der Käufer mit der Zahlung der Anzahlung im Verzug, kann der Verkäufer dem Käufer möglicherweise nicht den im Angebot genannten Kaufpreis zur Verfügung stellen. Der Verkäufer hat außerdem das Recht, durch einseitige Erklärung vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Käufer mit der Zahlung der Anzahlung länger als 30 Kalendertage im Rückstand ist.

IV. die Leistung des Verkäufers

(18) Der Verkäufer bietet die Produkte verpackt und in erstklassiger Qualität innerhalb der im Angebot genannten Leistungsfrist zur Abnahme an. Der Verkäufer ist zu einer vorzeitigen Lieferung berechtigt.

(19) Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn der Verkäufer dem Käufer innerhalb der Frist mitteilt, dass das Produkt zur Abholung bereitsteht. Vereinbaren die Parteien eine Lieferung durch den Verkäufer, so gilt die Erfüllungsfrist als eingehalten, wenn der Verkäufer das Produkt innerhalb der Frist an den Lieferort liefert, sofern der Käufer die Lieferung an den Lieferort innerhalb von 8 Werktagen vorsieht (siehe Ziffer 21). Ein Verzug des Käufers schließt einen gleichzeitigen Verzug des Verkäufers aus.

20 Erfüllungsort Sitz des Verkäufers. Vereinbaren die Parteien eine Lieferung durch den Verkäufer, so ist der Erfüllungsort der im Angebot angegebene Ort.

(21) Der Verkäufer benachrichtigt den Käufer unverzüglich, wenn das Produkt für die Lieferung an den Verkäufer verfügbar ist. Haben die Parteien keine Lieferung durch den Verkäufer vereinbart, so hat der Käufer bzw. der Vertreter des Käufers das Produkt innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Erhalt der Mitteilung beim Verkäufer abzunehmen, wobei der Käufer für das Verladen des Produkts auf das Transportmittel verantwortlich ist. Haben die Parteien vereinbart, dass der Verkäufer die Lieferung des Produkts an den Standort veranlasst, so hat der Käufer dem Verkäufer innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Erhalt der Mitteilung die Möglichkeit der Lieferung an den Standort zu geben und das Produkt zu einem von den Parteien im Voraus vereinbarten Zeitpunkt am Standort abzunehmen. Bei Lieferung durch den Verkäufer obliegt das Abladen der Ware vom Transportmittel vor Ort dem Verkäufer und das Verladen des Produkts auf dem Betriebsgelände dem Käufer. In beiden Fällen wird der Nachweis der Lieferung durch die Ausstellung eines Lieferscheins erbracht.

(22) Die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung geht mit Ausnahme von Ziffer 27 im Zeitpunkt der Erfüllung, d.h. im Zeitpunkt der Abnahme durch den Käufer, vom Verkäufer auf den Käufer über. Ist der Erfüllungsort der Geschäftssitz des Verkäufers, so trägt der Käufer die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung während der Verladung. Bei Lieferung durch den Verkäufer an den Erfüllungsort trägt der Verkäufer das Schadensrisiko während des Transports und des Be- und Entladens, der Käufer das Schadensrisiko während des Einbringens des Produkts in das Grundstück.

(23) Der Verkäufer kann sich für die Lieferung des Produkts eines Vermittlers bedienen.

(24) Der Verkäufer haftet nicht für Verspätungsschäden, wenn die Verspätung des Verkäufers auf eine unabwendbare Ursache zurückzuführen ist, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat.

(25) Das Rücktrittsrecht des Käufers wegen Verzugs des Verkäufers wird bei einem Verzug von mehr als 15 Werktagen ausgeübt. Bei einer kürzeren Verzögerung ist der Verkäufer nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, auch wenn er nachweist, dass kein Interessenverlust vorliegt.

26. Verzögert sich die Leistung des Verkäufers absehbar, so hat der Verkäufer den Käufer hiervon sowie von dem Grund der Verzögerung und dem voraussichtlichen Zeitpunkt der Leistung unverzüglich zu unterrichten. Der Verkäufer wird sich nach besten Kräften bemühen, die Verzögerung zu vermeiden und ihre Dauer so gering wie möglich zu halten.

27. Kommt der Käufer mit der Annahme in Verzug, so geht die Schadensgefahr vom Tage des Verzuges an auf den Käufer über. Ein Annahmeverzug liegt auch dann vor, wenn der Käufer im Falle einer Lieferung durch den Verkäufer dem Verkäufer die Bedingungen für die Lieferung nicht fristgerecht zur Verfügung stellt. Für den Zeitraum des Verzugs hat der Käufer dem Verkäufer eine Lagergebühr von HUF 500,- netto/Tag/m3 zu zahlen.

(28) Der Verkäufer kann vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages durch den Käufer verlangen, wenn sich die Abnahme der Ware um mehr als 30 Arbeitstage verzögert. Wurde eine Anzahlung geleistet, so kann der Verkäufer den ihm zustehenden Schadensersatz mit dem Betrag der Anzahlung verrechnen und den über die geleistete Anzahlung hinausgehenden Schadensersatz verlangen.

29 In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei dem Produkt um eine Sonderanfertigung handelt und es daher nicht an eine andere Person verkauft oder von einer anderen Person verwendet werden kann, entspricht die Höhe des vom Verkäufer erlittenen Schadens und damit die Höhe der vom Kunden zu zahlenden Entschädigung im Falle einer Vertragsauflösung aufgrund eines Vertragsbruchs durch den Kunden nach Beginn der Herstellung des Produkts dem Preis des Produkts.

(30) Gleichzeitig mit der Leistung stellt der Verkäufer dem Käufer die technische Dokumentation und die Wartungsunterlagen für das Produkt zur Verfügung (Feuerbeständigkeitszertifikat, Gebrauchs- und Wartungsanleitung, Konformitätserklärung auf Verlangen des Käufers).

V. Zahlungsbedingungen

(31) Die Zahlung des Kaufpreises und der sonstigen Entgelte erfolgt gegen eine vom Verkäufer gemäß den geltenden Rechnungslegungsvorschriften ausgestellte Rechnung (Vorausrechnung, Schlussrechnung). Der Zahlungsplan und die Zahlungsfrist sind im Angebot festgelegt. Die Schlussrechnung wird nach der Fertigstellung ausgestellt. Im Falle eines Annahmeverzugs des Käufers gilt der letzte Tag der Frist für die Abnahme des Produkts als Erfüllungsdatum und somit auch als Datum der Ausstellung der Schlussrechnung.

(32) Bei Zahlung per Banküberweisung ist das Datum der Zahlung das Datum der Gutschrift des Betrags auf dem Konto des Verkäufers. Die Bankgebühren für die Überweisung gehen zu Lasten des Käufers.

(33) Bei Zahlungsverzug schuldet der Kunde Verzugszinsen. Die Verzugszinsen werden in Höhe des Basiszinssatzes der Zentralbank am ersten Tag des Kalenderhalbjahres, in dem der Verzug eingetreten ist, zuzüglich 8% berechnet. Die Zinsen werden auf der Grundlage des am ersten Tag des betreffenden Kalenderhalbjahres geltenden Basiszinssatzes der Zentralbank für den gesamten Zeitraum des betreffenden Kalenderhalbjahres berechnet. Im Falle des Zahlungsverzugs hat der Verkäufer außerdem Anspruch auf eine Wiedereinziehungsgebühr in Höhe von 40 EUR, die auf der Grundlage des offiziellen Mittelkurses der Ungarischen Nationalbank am Tag des Verzugsbeginns ermittelt wird. Im Falle des Zahlungsverzugs kann der Verkäufer seine Forderung an einen Dritten abtreten oder sich der Hilfe eines Dritten ("Inkassounternehmen") bedienen, um die Forderung einzutreiben.

34. Der Verkäufer kann bei einem Zahlungsverzug von mehr als 30 Kalendertagen vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz wegen Vertragsverletzung verlangen. Im Falle des Rücktritts richten sich der Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages und die Höhe des Schadensersatzes bzw. der Entschädigung nach Ziffer 29 sinngemäß.

(35) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an dem Produkt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Das Eigentum an dem Produkt geht mit der Zahlung des vollen Kaufpreises vom Verkäufer auf den Käufer über.

VI. garantie, garantie für zubehör

36 Der Verkäufer übernimmt für das Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Leistung des Verkäufers. Der Käufer kann innerhalb der Gewährleistungsfrist einen Gewährleistungsanspruch geltend machen. Die Nichteinhaltung der Gewährleistungsfrist führt zum Verfall des Rechts.

37 Die Garantie ist gültig, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

die korrekte Installation und Inbetriebnahme des Produkts;
das Produkt für den vorgesehenen Zweck zu verwenden;
das Produkt zum ersten Mal innerhalb von 1 Jahr nach dem Installationsdatum und danach in der vom Verkäufer empfohlenen Häufigkeit vom Verkäufer warten zu lassen;

38 Der Käufer muss dem Verkäufer eine Kopie des Inbetriebnahmeberichts vorlegen, um zu bestätigen, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert und in Betrieb genommen wurde.

39 Der Käufer hat dem Verkäufer jeden Gewährleistungsanspruch unverzüglich nach Entdeckung des Mangels unter Angabe des Mangels anzuzeigen. Der Käufer muss dem Verkäufer außerdem die Möglichkeit geben, das Produkt innerhalb von 30 Arbeitstagen zu überprüfen. Der Käufer haftet für alle Schäden und Mehrkosten, die sich aus der verspäteten Anzeige und der nicht fristgerechten Überprüfungsmöglichkeit des Verkäufers durch den Käufer ergeben. Erforderlichenfalls sorgt der Käufer für den Zugang und die Demontage des Produkts mittels einer Scherenhebebühne, mit der Maßgabe, dass der Käufer erst nach der Inspektion durch den Verkäufer berechtigt ist, das Produkt zu demontieren.

40 Der Verkäufer ist im Rahmen seiner Gewährleistungsverpflichtung verpflichtet, das Produkt nach seiner Wahl zu reparieren oder zu ersetzen. Der Verkäufer trägt die vollen Kosten der Nachbesserung oder des Ersatzes. Der Verkäufer ist berechtigt, für die Nachbesserung ein anderes als das ursprüngliche Material zu verwenden, wenn sich das Grundmaterial geändert hat, vorausgesetzt, das für die Nachbesserung verwendete Material ist technisch und qualitativ gleichwertig oder höherwertig als das ursprüngliche Material.

41. Ist der Verkäufer zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht in der Lage, kann der Käufer eine angemessene Minderung des Kaufpreises verlangen, den Mangel auf Kosten des Verkäufers durch einen Dritten beheben oder ersetzen lassen oder vom Vertrag zurücktreten, wobei ein Rücktritt wegen eines Mangels, der die Funktionsfähigkeit der Ware nicht beeinträchtigt, nicht möglich ist.

42 Der Verkäufer ist verpflichtet, die Nachbesserung oder den Ersatz innerhalb einer angemessenen Frist vorzunehmen, ohne dass dadurch die Interessen des Käufers beeinträchtigt werden.

43 Der Verkäufer ist von der Gewährleistungspflicht befreit, wenn:

der Garantieanspruch nach Ablauf der Garantiezeit angemeldet wird;
eine der unter Nummer 37 genannten Bedingungen nicht erfüllt ist;
das Produkt rechtswidrig verändert wurde;
Der Verkäufer beweist, dass die Ursache des Mangels nach der Erfüllung eingetreten ist;
Wenn sich nach der Überprüfung des Produkts herausstellt, dass die Garantiehaftung des Verkäufers nicht besteht, erstattet der Kunde dem Verkäufer die Arbeitskosten, die im Zusammenhang mit der Überprüfung des Produkts entstanden sind, in Höhe von 6.500,00 HUF + MwSt./Stunde, sowie die Kosten für die Lieferung (Hin- und Rückfahrt) in Höhe von 400,00 HUF/km.

44. 6:159 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Der Anspruch des Käufers aus der Mängelgewährleistung verjährt innerhalb von 1 Jahr ab dem Zeitpunkt der Erfüllung.

45 Der Käufer hat neben dem Recht auf Gewährleistung auch ein Recht auf Ersatzlieferung.

VII. Änderung und Beendigung des Vertrages

(46) Der Vertrag kann schriftlich geändert oder gekündigt werden, wobei die Unterschrift beider Parteien erforderlich ist.

VIII. die Pflicht zur Zusammenarbeit

(47) Die Parteien sind verpflichtet, bei den Vertragsverhandlungen, beim Abschluss, während der Dauer und bei der Beendigung des Vertrages zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig über die für den Vertrag maßgeblichen Umstände zu informieren.

48. Die Parteien sind verpflichtet, sich gegenseitig zu benachrichtigen, wenn die Erfüllung einer vertraglich übernommenen Verpflichtung vorhersehbar verhindert wird, es sei denn, die andere Partei hätte das Hindernis ohne Benachrichtigung kennen müssen. Die säumige Partei hat der anderen Partei den Schaden zu ersetzen, der durch die unterlassene Mitteilung des Hindernisses entstanden ist.

IX. Verfahren für die Abgabe von Erklärungen, Kommunikation zwischen den Vertragsparteien

49 Die Parteien geben ihre rechtsgeschäftlichen Erklärungen (Angebot, Vertragsänderung, Rücktritt vom Vertrag usw.), die den wesentlichen Inhalt des Vertrages betreffen, schriftlich und in einer für das Unternehmen verbindlichen Form ab. Die schriftliche Erklärung kann auch durch Übersendung der unterzeichneten Erklärung als Anhang im pdf-Format an die im Angebot angegebene E-Mail-Adresse erfolgen, sofern der Käufer den Verkäufer gleichzeitig mit der Übersendung der E-Mail telefonisch darüber informiert, dass die Erklärung per E-Mail übermittelt wurde.

(50) Die Kommunikation zwischen den Vertragsparteien erfolgt in erster Linie per E-Mail. Die elektronische Korrespondenz zwischen den Vertragsparteien erfolgt durch Erstellung eines Sendeberichts. Der Zeitpunkt der Übermittlung der E-Mail-Nachricht ist der im Sendebericht angegebene Zeitpunkt, sofern der im Sendebericht angegebene Zeitpunkt in die Arbeitszeit fällt (8.00 bis 17.00 Uhr an Werktagen). Liegt die im Zustellungsbericht angegebene Uhrzeit außerhalb der Arbeitszeit, erfolgt die Zustellung um 08.00 Uhr des nächsten Arbeitstages.

(51) Die von den Parteien im Angebot benannten Ansprechpartner sind auch berechtigt, betriebliche Erklärungen abzugeben, die den wesentlichen Inhalt des Vertrages nicht berühren.

X. Sonstiges

52. Der Verkäufer haftet nicht für andere Schäden als Schäden am Produkt (sog. Folgeschäden) und entgangene Vermögensvorteile, die am Eigentum des Käufers infolge einer Vertragsverletzung des Verkäufers entstehen. Der Verkäufer weist den Käufer ausdrücklich darauf hin, dass die Bestimmung in dieser Klausel wesentlich vom Gesetz abweicht.

(53) Die Vertragsparteien unterlassen jedes Verhalten, das den Ruf der anderen Vertragspartei schädigen oder gefährden könnte.

(54) Die Parteien wahren die Geschäftsgeheimnisse der jeweils anderen Partei ohne zeitliche Begrenzung. Die Partei, die die Verpflichtung zur Wahrung eines Geschäftsgeheimnisses verletzt, hat der anderen Partei den entstandenen Schaden zu ersetzen.

(55) Das Rechtsverhältnis der Parteien unterliegt dem ungarischen Recht.
(56) Die Parteien bemühen sich, ihre Streitigkeiten zunächst gütlich beizulegen und dann die Gerichte anzurufen. Im Falle der Anrufung der Gerichte ist das zuständige Gericht zuständig.

(57) In Angelegenheiten, die im Einzelvertrag und in den AGB nicht geregelt sind, sind die Bestimmungen des Zweiten Teils (Allgemeine Vertragsregeln) des Sechsten Buches und des Kapitels XXXII (Allgemeine Regeln des Kaufvertrags) des Dritten Teils des Sechsten Buches des Gesetzes V von 2013 über das Zivilgesetzbuch (das "Zivilgesetzbuch") maßgebend.

XI. die Installation (Ausführung) des Produkts durch den Verkäufer
Vereinbaren die Parteien im Einzelvertrag die Installation (Ausführung) des Produkts durch den Verkäufer, so gelten die Bestimmungen dieser AGB mit den folgenden Ausnahmen und Ergänzungen:

58. der Verkäufer erklärt, dass er die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, um die Bautätigkeit auszuführen.

59 Der Käufer hat den Verkäufer gleichzeitig mit der Bekanntgabe seiner Kaufabsicht zu informieren, wenn am Ausführungsort strengere als die allgemein geltenden Sicherheitsanforderungen gelten. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass dies zu zusätzlichen Kosten für den Verkäufer führen kann und auch dazu führen kann, dass der Verkäufer die Installation des Produkts nicht vornimmt. Wird dem Verkäufer dieser Umstand nachträglich bekannt, so ist er berechtigt, von der Ausführung der Arbeiten zurückzutreten.

(60) Das Angebot muss zusätzlich zu dem in Abschnitt 9 genannten Betrag den Nettohonorarbetrag des Auftragnehmers für die Arbeiten enthalten.

(61) Erfüllungsort ist der Ausführungsort, Erfüllungsdatum ist das Datum der Inbetriebnahme des Produkts.

62. Die erfolgreiche Installation des Produkts durch den Verkäufer gilt als Abschluss des Vertrags, was von den Parteien zu protokollieren ist. Die erfolgreiche Inbetriebnahme und damit die Leistung des Verkäufers gilt auch dann als erfolgt, wenn der Vertreter des Käufers nicht innerhalb von 30 Minuten nach Inbetriebnahme des Produkts erscheint, was von den Inbetriebnahmebeauftragten des Verkäufers zu protokollieren ist. Nach Beendigung der Inbetriebnahme stellt der Käufer dem Verkäufer eine Fertigstellungsbescheinigung aus. Der Käufer trägt das Schadensrisiko ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme, vorbehaltlich der in Ziffer 64 vorgesehenen Ausnahme.

(63) Der Verkäufer teilt dem Käufer unverzüglich mit, wenn das Produkt zur Lieferung an den Verkäufer bereitsteht. Der Käufer muss dem Verkäufer die Möglichkeit der Lieferung an den Standort und der Installation zu einem von den Parteien im Voraus vereinbarten Zeitpunkt innerhalb von 8 Arbeitstagen nach der Mitteilung geben.

64. Ein Annahmeverzug und die Folgen des Annahmeverzugs nach den Ziffern 27-28 gelten als Annahmeverzug, wenn der Käufer dem Verkäufer nicht innerhalb der in Ziffer 63 vorgesehenen Frist die Voraussetzungen für die Lieferung und Leistung schafft (z.B. dem Verkäufer einen geeigneten Platz für die Ausführung der Tätigkeit zur Verfügung stellt). Der Käufer hat dem Verkäufer alle zusätzlichen Kosten zu erstatten, die dem Verkäufer dadurch entstehen, dass der Käufer den für die Ausführung der Tätigkeit erforderlichen Arbeitsraum nicht zur Verfügung stellt.

(65) Der Verkäufer ist berechtigt, sich bei der Erfüllung des Vertrages eines Nachunternehmers zu bedienen. Der Verkäufer haftet für das Verhalten des Subunternehmers, als ob er selbst gehandelt hätte.

(66) Die Garantie- und Gewährleistungsfrist beginnt mit der Inbetriebnahme des Produkts. Der Gewährleistungsanspruch setzt nicht den Nachweis voraus, dass das Produkt vom Kunden ordnungsgemäß installiert und in Betrieb genommen worden ist.

(67) Der Verkäufer ist verpflichtet, die während der Bauarbeiten anfallenden Abfälle zu beseitigen bzw. abzutransportieren.
68 Wird das Produkt in einer neu errichteten Wohnung, einem Wohngebäude oder einem öffentlichen Gebäude installiert, gelten für die Gewährleistung die Bestimmungen der Regierungsverordnung 181/2003 (XI. 5.) über die obligatorische Gewährleistung im Zusammenhang mit dem Wohnungsbau.

69. Kapitel XXXVII des Dritten Teils des Sechsten Buches (Allgemeine Vertragsregeln) und die Bestimmungen der Regierungsverordnung Nr. 191/2009 (IX.15.) über die Bautätigkeit sind entsprechend anzuwenden.

XII. die Pflege von Textilkanälen

70 DAAL-CON Ltd. übernimmt als Auftragnehmer die Wartung sowohl der von ihr verkauften als auch der nicht von ihr verkauften Textilkanäle.

71. Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei der Mitteilung seines Verlangens nach Instandhaltung alle vom Auftragnehmer angeforderten Informationen und Daten vollständig zu übermitteln und alle vom Auftragnehmer angeforderten Unterlagen in Papierform oder in elektronischer Form zu liefern. Alle Schäden oder zusätzlichen Kosten, die sich aus der Nichteinhaltung der vorstehenden Verpflichtung oder aus einer unvollständigen Mitteilung ergeben, gehen zu Lasten des Auftraggebers.

72. Der Auftragnehmer sendet dem Auftraggeber nach Erhalt der angeforderten Daten und Unterlagen das vom Auftragnehmer unterzeichnete Instandhaltungsangebot und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu. Das vom Auftragnehmer unterzeichnete Wartungsangebot gilt als Angebot des Auftragnehmers gemäß Artikel 6:64 des Bürgerlichen Gesetzbuches, das den Nettovertragspreis, die Zahlungsfrist, die Ausführungsfrist und andere vom Auftragnehmer für notwendig erachtete Punkte enthält, die nicht in den AGB enthalten sind oder bei denen die Parteien von den AGB abweichen wollen. Wenn der Auftragnehmer für den Aus- und Einbau der Textilkanäle und deren Transport zum und vom Standort des Auftragnehmers zu sorgen hat, enthält das Wartungsangebot auch die Kosten für diesen Aus- und Einbau und den Transport. Die Annahme durch den Auftraggeber gilt als Rücksendung des vom Auftraggeber ordnungsgemäß unterzeichneten Wartungsangebots per Post an den Auftragnehmer.

(73) Die Montage und Demontage der Textilkanäle wird vom Auftragnehmer gegen ein gesondertes Entgelt durchgeführt, wenn dies vom Auftraggeber oder vom Kunden gewünscht wird. Verlangt der Auftraggeber, dass der Auftragnehmer die Demontage und Montage durchführt, so hat der Auftraggeber den Auftragnehmer darüber zu informieren, wenn am Ort der Demontage und Montage strengere als die üblichen Sicherheitsanforderungen gelten. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass dies zu zusätzlichen Kosten für den Auftraggeber führen kann und auch dazu führen kann, dass der Auftragnehmer die Demontage und Montage nicht durchführt. Wird dem Auftragnehmer dieser Umstand nachträglich bekannt, so ist er berechtigt, von der Durchführung der Arbeiten zurückzutreten.

(74) Die Wartung wird in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers durchgeführt.

(75) Der Auftragnehmer bietet auch einen "Abholservice" an, bei dem der Auftragnehmer auf Wunsch des Auftraggebers den Transport zur und von der Baustelle gegen ein gesondertes Entgelt und mit Ausstellung eines Lieferscheins zu einem von den Parteien im Voraus vereinbarten Zeitpunkt durchführt. Der Auftraggeber ist dann verpflichtet, die Textilkanäle in einem für den Transport geeigneten Zustand zusammenzustellen. Nimmt der Auftraggeber die Dienstleistung "Abholung" nicht in Anspruch, so erfolgt der Transport der Textilkanäle zum Standort des Auftragnehmers und ihre Rückgabe vom Standort des Auftragnehmers durch den Auftraggeber zu einem von den Parteien im Voraus vereinbarten Zeitpunkt gegen Ausstellung einer Quittung.

(76) Der Auftragnehmer führt bei der Übernahme der Textilkanäle nur eine quantitative Kontrolle durch. Eine Qualitätskontrolle der erhaltenen Textilkanäle ist innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Erhalt durchzuführen und umfasst eine Inspektion des Textils und seiner Beschläge sowie eine schriftliche Aufzeichnung ihres Zustands, der Art und des Ausmaßes der festgestellten Verunreinigungen, der Mängel und der Reparaturmöglichkeiten, die durch Fotos zu dokumentieren ist.

77. Stellt der Auftragnehmer bei der Qualitätskontrolle fest, dass der Verschmutzungsgrad ungewöhnlich hoch ist, ist der Auftragnehmer berechtigt, den Preis anzupassen und, falls der Auftraggeber den angepassten Preis nicht akzeptiert, vom Vertrag zurückzutreten, mit der Maßgabe, dass der Auftraggeber, falls er die Demontage- und Montageleistungen oder die "Hol- und Bringdienste" des Auftragnehmers in Anspruch genommen hat, für die Kosten dieser Leistungen aufkommen muss.

78 Der Wartungsdienst umfasst das fachgerechte Waschen und Trocknen der textilen Luftkanäle, die Kennzeichnung möglicher Mängel und in den in Nummer 80 genannten Fällen die Reparatur. Bei Textilkanälen, die nicht vom Auftragnehmer verkauft werden, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die grundlegenden Daten (Hersteller, Ausführung, Gewebeart) und eine schriftliche Wartungsanleitung für die Textilkanäle zur Verfügung zu stellen. Die Parteien vereinbaren, welche Partei die Mittel zur Lagerung der Verpackung nach dem Trocknen zur Verfügung stellt.

79 Die Häufigkeit der regelmäßigen Wartung wird vom Auftragnehmer nach der ersten Wartung vorgeschlagen, wobei die Betriebsumgebung sowie Art und Menge der Schadstoffe berücksichtigt werden.

(80) Der Auftragnehmer sorgt für die kostenlose Reparatur der von ihm verkauften textilen Luftkanäle innerhalb der Garantiezeit, wenn die in Artikel 37 genannten Bedingungen erfüllt sind. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, in den in Artikel 43 genannten Fällen kostenlos zu reparieren. Die Reparatur von Textilkanälen, die nicht vom Auftragnehmer verkauft werden, wird vom Auftragnehmer kostenlos durchgeführt, wenn der Wert der Reparaturarbeiten 10% der Wartungsgebühr nicht übersteigt.

81. Auf Wunsch des Auftraggebers kann der Auftragnehmer zusätzliche Leitung(en) bereitstellen, die von den Parteien in einem gesonderten Vertrag vereinbart werden. Der Auftragnehmer haftet für das Verhalten des Subunternehmers, als ob er selbst gehandelt hätte.

83. Die Bestimmungen von Kapitel XXXVII, Dritter Teil, Sechstes Buch (Allgemeine Vertragsregeln) des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden.

Geschehen zu Budapest am 15. Mai 2021.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER DAAL-CON GMBH ("GCF")